Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2026. augusztus 22.

Jelen Általános Szerződési Feltételek az Alga-Stop Uszoda és Burkolat Korlátolt Felelősségű Társaság által értékesített termékekre, valamint nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó általános feltételeket tartalmazzák.

1. A VÁLLALKOZÁS ADATAI

Cégnév: Alga-Stop Uszoda és Burkolat Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: Alga-Stop Kft.
Székhely: 2800 Tatabánya, Pósa Lajos utca 4.
Üzlet: 2800 Tatabánya, Kossuth Lajos u. 71–73.
Adószám: 14457436-2-11
Cégjegyzékszám: 11-09-014293
E-mail: alga.stop@gmail.com
Telefon: +36 34 304 878
Mobil: +36 20 987 9244
Weboldal: www.algastop.hu

2. AZ ÁSZF HATÁLYA

Jelen ÁSZF vonatkozik az Alga-Stop Kft. üzletében, valamint távollévők közötti kommunikáció – különösen e-mail vagy telefon – útján létrejövő termékértékesítésekre és szolgáltatásokra.

A www.algastop.hu weboldal jelenlegi formájában elsősorban termék- és szolgáltatásbemutató, valamint ajánlatkérő felület. A weboldalon található ajánlatkérés önmagában nem jelent automatikus megrendelést vagy létrejött szerződést.

Egyedi kivitelezési, medenceépítési, medencefelújítási vagy más összetettebb munkák esetén a felek külön árajánlatban vagy szerződésben további feltételeket határozhatnak meg. Az egyedi szerződés rendelkezései – a kötelező jogszabályi előírások keretei között – elsőbbséget élveznek jelen ÁSZF általános rendelkezéseivel szemben.

3. TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRAK

Az Alga-Stop Kft. többek között medencegépészeti berendezéseket, medencerobotokat, hőszivattyúkat, szivattyúkat, szűrőberendezéseket, medencevegyszereket, automata vízkezelőket, medencetakarókat és egyéb uszodatechnikai termékeket értékesít, továbbá medenceépítési, felújítási, gépészeti, karbantartási és kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt.

A weboldalon egyes termékek mellett konkrét ár, kiemelt ár vagy akciós ár jelenhet meg, míg más termékek esetében egyedi árajánlat kérhető.

A feltüntetett fogyasztói árak – eltérő jelölés hiányában – bruttó, általános forgalmi adót tartalmazó árak.

A Vállalkozás jogosult a weboldalon szereplő árakat a jövőre nézve módosítani, illetve egy termék árának megjelenítését megszüntetni. Az árváltozás vagy az ár weboldalról történő eltávolítása a már írásban visszaigazolt megrendelésben elfogadott árat nem érinti.

A weboldalon feltüntetett termék, termékleírás vagy ár önmagában nem minősül a Vállalkozás részéről kötelező erejű szerződéses ajánlatnak. A szerződés a megrendelés Vállalkozás általi elfogadásával, illetve írásos visszaigazolásával jön létre.

Nyilvánvalóan téves – például technikai vagy adatbeviteli hibából eredő – ár esetén a Vállalkozás a hibáról tájékoztatja a Vásárlót, és lehetőséget biztosít a helyes áron történő megrendelés elfogadására.

Árcsökkentés vagy akció meghirdetése esetén a Vállalkozás a mindenkor hatályos fogyasztóvédelmi árszabályoknak megfelelően tünteti fel a korábbi árat. Főszabály szerint ez az árcsökkentést megelőző legalább 30 nap során alkalmazott legalacsonyabb ár.

4. AJÁNLATKÉRÉS ÉS MEGRENDELÉS

A Vásárló a weboldalon található ajánlatkérő felületen, e-mailben, telefonon vagy személyesen kérhet árajánlatot.

Az ajánlatkérés nem keletkeztet automatikus vásárlási vagy fizetési kötelezettséget.

A Vállalkozás az ajánlatkérés alapján tájékoztatást vagy egyedi árajánlatot küldhet a Vásárlónak. Az ajánlat tartalmazhatja különösen a termék vagy szolgáltatás megnevezését, árát, a szállítás vagy kivitelezés várható feltételeit, fizetési feltételeit és az ajánlat érvényességi idejét.

A szerződés akkor jön létre, amikor a Vállalkozás a Vásárló megrendelését vagy az árajánlat elfogadását visszaigazolja.

Telefonon történt egyeztetés esetén a lényeges feltételeket a Vállalkozás szükség szerint írásban vagy elektronikus úton is visszaigazolja.

5. FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK

A megrendelés jellegétől és az előzetes megállapodástól függően az alábbi fizetési módok vehetők igénybe:

• banki átutalás,
• utánvétes fizetés,
• bankkártyás fizetés.

Az adott megrendelésre alkalmazandó pontos fizetési feltételeket a Vállalkozás az ajánlatban vagy a megrendelés visszaigazolásában közli.

Egyedi gyártású termékek, nagyobb értékű berendezések vagy kivitelezési munkák esetén a Vállalkozás előleget kérhet. Az előleg összegét és fizetési feltételeit minden esetben az egyedi ajánlat vagy szerződés tartalmazza.

6. SZÁLLÍTÁS ÉS SZEMÉLYES ÁTVÉTEL

A megrendelt termékek átvehetők személyesen a Vállalkozás tatabányai üzletében, illetve megállapodás alapján futárszolgálattal vagy más fuvarozóval Magyarország területére kiszállíthatók.

A szállítás díja a termék méretétől, tömegétől, a szállítás módjától és a szállítási címtől függhet. A Vásárlót terhelő szállítási díjról a Vállalkozás a szerződés létrejötte előtt tájékoztatást ad.

A várható szállítási vagy teljesítési határidőt a Vállalkozás az adott megrendelés visszaigazolásában vagy az árajánlatban közli.

Ha valamely termék átmenetileg nem elérhető, vagy a teljesítési idő előre nem látható okból jelentősen változik, a Vállalkozás erről tájékoztatja a Vásárlót.

7. SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIVITELEZÉSEK

Medenceépítés, medencefelújítás, fóliázás, gépészeti kivitelezés, beüzemelés, karbantartás és más helyszíni szolgáltatás esetén a pontos műszaki tartalmat, vállalkozói díjat, anyagköltséget, teljesítési határidőt és egyéb feltételeket az egyedi árajánlat vagy szerződés tartalmazza.

A helyszíni kivitelezés során felmerülő, előre nem látható műszaki körülmény esetén szükségessé váló többletmunkáról és annak várható költségéről a Vállalkozás egyeztet a Megrendelővel.

8. ELÁLLÁSI JOG TÁVOLLÉVŐK KÖZÖTT KÖTÖTT FOGYASZTÓI SZERZŐDÉSNÉL

Ha természetes személy fogyasztó a terméket távollévők között kötött szerződés alapján vásárolja meg, főszabály szerint jogosult a szerződéstől 14 napon belül indokolás nélkül elállni.

Termék vásárlása esetén a 14 napos határidő attól a naptól számítandó, amikor a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

A fogyasztó az elállási jogát már a szerződés megkötése és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

Az elállási szándék közölhető egyértelmű írásbeli nyilatkozattal az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

E-mail: alga.stop@gmail.com
Postai cím: Alga-Stop Kft., 2800 Tatabánya, Pósa Lajos utca 4.

9. AZ ELÁLLÁSI JOG ALÓLI FONTOS KIVÉTELEK

A fogyasztó nem gyakorolhatja a 14 napos elállási jogot többek között olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet kifejezetten a fogyasztó utasítása vagy egyedi méretigénye alapján készítettek el, illetve amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

Ilyen lehet például az egyedi méretre gyártott medencetakaró, egyedi méret alapján elkészített fólia vagy más, kifejezetten a Vásárló megrendelése alapján gyártott termék.

Szolgáltatás esetén a teljes szolgáltatás elvégzését követően az elállási vagy felmondási jog a jogszabályban meghatározott feltételek mellett megszűnhet, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes kérésére kezdődött meg, és a fogyasztó tudomásul vette ennek jogkövetkezményeit.

10. TERMÉK VISSZAKÜLDÉSE ÉS A VÉTELÁR VISSZATÉRÍTÉSE

Elállás esetén a fogyasztó köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszajuttatni a Vállalkozás részére.

A termék személyesen visszaadható a Vállalkozás tatabányai üzletében, illetve előzetes egyeztetés alapján visszaküldhető.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét főszabály szerint a fogyasztó viseli, kivéve, ha a Vállalkozás ettől eltérően vállalja annak költségét.

Olyan nagyméretű vagy nehéz termék esetén, amely a szokásos postai küldeményként nem küldhető vissza, a várható visszaszállítási költségről a fogyasztó a szerződéskötést megelőzően külön tájékoztatást kap.

Szabályos elállás esetén a Vállalkozás az elállásról való tudomásszerzéstől számított legfeljebb 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által megfizetett összeget, ideértve a jogszabály szerint visszatérítendő alap szállítási költséget is.

A Vállalkozás a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg a terméket vissza nem kapta, vagy a fogyasztó kétséget kizáróan nem igazolta annak visszaküldését.

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

11. KELLÉKSZAVATOSSÁG

Hibás teljesítés esetén a Vásárlót a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó fogyasztóvédelmi jogszabályok szerinti kellékszavatossági jogok illetik meg.

Fogyasztói szerződés esetén a fogyasztó elsősorban kijavítást vagy kicserélést kérhet a jogszabályban meghatározott feltételek szerint. Ha a szerződésszerű állapot megfelelő módon nem állítható helyre, a jogszabályi feltételek fennállása esetén árleszállításra vagy a szerződés megszüntetésére is jogosult lehet.

A fogyasztó és vállalkozás közötti áru-adásvételi szerződés esetén a teljesítéstől számított egy éven belül felismert hibáról főszabály szerint vélelmezni kell, hogy az már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha ez az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

12. KÖTELEZŐ JÓTÁLLÁS

A kötelező jótállás kizárólag a jogszabályban meghatározott új tartós fogyasztási cikkekre vonatkozik.

A mindenkor hatályos szabályok alapján a kötelező jótállás időtartama:

• 10 000 Ft-ot elérő, de 250 000 Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év,
• 250 000 Ft eladási ár felett 3 év.

A kötelező jótállás fennállása nem érinti a fogyasztó jogszabály alapján fennálló kellékszavatossági vagy egyéb jogait.

A jótállási és szavatossági igény az Alga-Stop Kft. elérhetőségein jelenthető be.

13. PANASZKEZELÉS

A Vásárló a termékkel, szolgáltatással vagy a Vállalkozás tevékenységével kapcsolatos panaszát személyesen, telefonon, postai úton vagy e-mailben közölheti.

Panaszügyintézés helye: 2800 Tatabánya, Kossuth Lajos u. 71–73.
E-mail: alga.stop@gmail.com
Telefon: +36 34 304 878
Mobil: +36 20 987 9244

A szóbeli panaszt a Vállalkozás lehetőség szerint azonnal megvizsgálja és orvosolja.

Az írásbeli panaszt a Vállalkozás a beérkezését követő 30 napon belül írásban, érdemben megválaszolja.

A panasszal kapcsolatos jogszabály szerint megőrzendő dokumentumokat a Vállalkozás 3 évig őrzi meg.

14. BÉKÉLTETŐ TESTÜLET ÉS JOGORVOSLAT

A fogyasztó fogyasztói jogvita esetén jogosult békéltető testülethez fordulni. A békéltető testület eljárásának célja a fogyasztó és a vállalkozás közötti jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése.

Komárom-Esztergom vármegye a Fejér Vármegyei Békéltető Testület illetékességi területéhez tartozik.

Fejér Vármegyei Békéltető Testület
8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4–6.
Telefon: +36 22 510 310

A fogyasztó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulni. A Vállalkozás a békéltető testületi eljárásban a hatályos jogszabályok szerint együttműködik.

A fogyasztó a fogyasztóvédelmi hatósághoz, illetve jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat.

15. ADATKEZELÉS

A Vállalkozás a Vásárlók személyes adatait a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli.

Az adatkezelés részletes szabályait a www.algastop.hu weboldalon elérhető Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

16. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv, a fogyasztóvédelmi jogszabályok, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekre vonatkozó rendelkezések irányadók.

A Vállalkozás jogosult jelen ÁSZF-et a jogszabályi vagy működési változásokra tekintettel módosítani. A módosítás nem érinti a módosítás előtt már létrejött szerződésekben a Vásárló részére biztosított jogokat.

Alga-Stop Uszodatechnika – 2026

ELÁLLÁSI NYILATKOZATMINTA

Csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza.

Címzett: Alga-Stop Uszoda és Burkolat Kft.
2800 Tatabánya, Pósa Lajos utca 4.
E-mail: alga.stop@gmail.com

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék adásvételére / szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Termék vagy szolgáltatás megnevezése: ............................................................

Szerződéskötés / megrendelés időpontja: ............................................................

Átvétel időpontja: ............................................................

Fogyasztó neve: ............................................................

Fogyasztó címe: ............................................................

Dátum: ............................................................

Aláírás (papíron tett nyilatkozat esetén): ............................................................